TJDF APC - 956211-20140710370380APC
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TAXA DE CONDOMÍNIO. ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE HABITE-SE E ENTREGA DO IMÓVEL. BUROCRACIA GOVERNAMENTAL E DÍVIDAS DE EMPRESA ANTECESSORA NÃO CONSTITUEM EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DE COTAS CONDOMINIAIS APÓS HABITE-SE E ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Taxas condominiais até a entrega das chaves e imissão de posse do imóvel pelo proprietário são da responsabilidade exclusiva da empresa construtora. Por não haver como eximir a empreendedora desta responsabilidade, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. O atraso na obtenção do habite-se e na entrega do imóvel, por consequência, devido à burocracia de órgãos governamentais e surgimento de dívidas tributárias da empresa antecessora não constituem motivos válidos para afastar a responsabilidade da construtora acerca das cotas condominiais. 3. O adquirente do imóvel não é obrigado a aceitar parcelamento ou condição alternativa e não prevista anteriormente em contrato, para suprir deficiência documental e atraso na emissão de habite-se, requisito imprescindível para financiamento originalmente previsto. 4. É abusiva a cláusula contratual que estipula ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais após habite-se mas antes da entrega das chaves, por imputar ônus por uso sem que haja possibilidade de desfrute do bem. 5. É necessária apenas a intimação do advogado do devedor, mediante publicação na imprensa oficial, para que flua o prazo de 15 dias previsto no artigo 475-J do CPC, no cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa. 6. Apelo não provido. Unânime.
Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TAXA DE CONDOMÍNIO. ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ATRASO NA OBTENÇÃO DE HABITE-SE E ENTREGA DO IMÓVEL. BUROCRACIA GOVERNAMENTAL E DÍVIDAS DE EMPRESA ANTECESSORA NÃO CONSTITUEM EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE DE COTAS CONDOMINIAIS APÓS HABITE-SE E ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. MULTA DO ARTIGO 475-J DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO APENAS DO ADVOGADO DO DEVEDOR, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Taxas condominiais até a entrega das chaves e imissão de posse do imóvel pelo proprietário são da responsabilidade exclusiva da empresa construtora. Por não haver como eximir a empreendedora desta responsabilidade, deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. 2. O atraso na obtenção do habite-se e na entrega do imóvel, por consequência, devido à burocracia de órgãos governamentais e surgimento de dívidas tributárias da empresa antecessora não constituem motivos válidos para afastar a responsabilidade da construtora acerca das cotas condominiais. 3. O adquirente do imóvel não é obrigado a aceitar parcelamento ou condição alternativa e não prevista anteriormente em contrato, para suprir deficiência documental e atraso na emissão de habite-se, requisito imprescindível para financiamento originalmente previsto. 4. É abusiva a cláusula contratual que estipula ao adquirente a responsabilidade pelo pagamento de cotas condominiais após habite-se mas antes da entrega das chaves, por imputar ônus por uso sem que haja possibilidade de desfrute do bem. 5. É necessária apenas a intimação do advogado do devedor, mediante publicação na imprensa oficial, para que flua o prazo de 15 dias previsto no artigo 475-J do CPC, no cumprimento de sentença de pagamento de quantia certa. 6. Apelo não provido. Unânime.
Data do Julgamento
:
13/07/2016
Data da Publicação
:
27/07/2016
Órgão Julgador
:
4ª TURMA CÍVEL
Relator(a)
:
ROMEU GONZAGA NEIVA
Mostrar discussão